济南建设工程律师侯法政谈工期延误责任与工期索赔：以监理日志等证据主张顺延
上海市建纬（济南）律师事务所律师侯法政介绍，其2024年代理某施工企业应对建设单位逾期两百余天的工期索赔，通过监理日志、会议纪要主张其中百余天系图纸交付迟延、设计变更及不可抗力所致应予顺延，法院采纳大部分顺延意见并大幅调减按合同价每日万分之五计算的违约金。
#延误主张
lawyers.66law.cnAI 评分2020 lawyers.66law.cnAI 评分2222 工期延误索赔实务分析：以GB50500与FIDIC条款精神讲解可归责延误认定与索赔三要件
建纬（济南）律师事务所侯法政律师结合《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500）与FIDIC条款精神，讲解工期延误索赔中可归责延误的区分、索赔成立三要件及常见误区。
lfdjt.comAI 评分1818 北京造价咨询公司分析工期延误费用索赔：责任划分与合同约定优先
北京诺士诚国际工程项目管理有限公司在分析工期延误费用索赔时，主张先绘制时间轴标注各延误事件的起止时间、影响范围与责任方，再逐项计算费用。其分析框架包括确定延误事实与关键线路影响、划分业主/施工方/不可抗力责任、核定现场管理费与机械闲置费等可索赔构成、核减不合理部分，并以合同约定优先。该文同时强调工期签证、会议纪要、监理日志等过程证据是索赔成立的基础，属咨询机构专业意见而非裁判认定。