跳到正文
11月11日周三
  1. hwlebsworth.com.au78

    澳大利亚新南威尔士州最高法院就EPC合同延期争议作出判决:业主更换监理人后不得援引时限条款驳回延期主张

    澳大利亚新南威尔士州最高法院在Clarke Energy诉Alinta案中认定,业主Alinta与监理人私下沟通延期评估并两次更换监理人,导致合同约定的延期裁决机制失效,Alinta因此丧失以时限条款(time bar)驳回Clarke最大延期主张EOT 1的权利。

    推荐理由:澳大利亚新南威尔士州最高法院判决显示,监理人独立性受损可致业主丧失援引时限条款的权利,但该结论以合同争议解决条款和具体事实为限。

  2. m.findlaw.cn20

    工期延误责任如何划分:承包人、发包人及不可归责情形下的工期顺延与违约金分析

    找法网刊文梳理工期延误责任划分:承包人施工组织不当、劳动力不足、材料供应不及时导致的延误由其承担违约金并赔偿实际损失;发包人未按期提供场地、图纸、资金或甲供材延迟、设计变更频繁的,承包人可依《民法典》第八百零三条顺延工期并请求赔偿停工、窝工损失。

  3. askfilo.com22

    英国法下相关事件与并发延误的工期顺延及费用后果分析

    分析认为,在英国普通法原则和标准合同形式下,并发延误通常适用“给时间不给钱”原则:承包商可就雇主风险事件导致的延误获得工期顺延(EOT),雇主不能就该期间计取误期损害赔偿金(LADs),但承包商一般无权索赔该期间的延长费用。

  4. lawyers.66law.cn22

    济南律师侯法政谈工期延误责任划分:主张以合同约定、关键线路和五项证据认定

    济南建设工程律师侯法政结合办案经验提出,工期延误责任划分应先看合同约定、再看延误是否位于关键线路,最后看过错与因果关系。其列举的五项关键证据包括开工令和实际开工记录、监理日志和例会纪要、工期顺延签证和往来函件、气象资料和停工通知、赶工方案和签证,并称顺延应在合同约定的十四天或二十八天内按程序提出,逾期可能失权。

  5. m.findlaw.cn58

    辽宁阜新中院刊文梳理工期延误责任认定路径:按关键线路与过错比例分担

    辽宁省阜新市中级人民法院在辽宁法院网刊发《建设工程施工合同工期延误责任认定》一文,提出规范协同、事实认定、因果厘定、过错归责四层认定路径。文章称法院借助关键线路分析和司法鉴定量化各因素影响天数,再按过错比例分摊损失,难以拆分时适用过错相抵。文中还援引《民法典》第八百零三条、第八百零四条及《建设工程质量管理条例》第十条,并强调过程性证据与顺延举证责任。

  6. lawyers.66law.cn22

    济南建工律师侯法政解析工期延误责任认定与承包人索赔路径

    上海市建纬(济南)律师事务所律师侯法政结合其代理的一起工期纠纷案件,讲解工期延误责任认定与承包人索赔要点。该案中发包人主张逾期竣工一百二十天、索赔误期损失一千八百余万元,承包人认为逾期系设计变更和甲供材迟延所致;法院采纳承包人主要观点,认定工期应顺延九十天,仅支持发包人三十天误期索赔。

  7. lawyers.66law.cn20

    济南建设工程律师侯法政谈工期延误责任与工期索赔:以监理日志等证据主张顺延

    上海市建纬(济南)律师事务所律师侯法政介绍,其2024年代理某施工企业应对建设单位逾期两百余天的工期索赔,通过监理日志、会议纪要主张其中百余天系图纸交付迟延、设计变更及不可抗力所致应予顺延,法院采纳大部分顺延意见并大幅调减按合同价每日万分之五计算的违约金。

  8. lfdjt.com18

    北京造价咨询公司分析工期延误费用索赔:责任划分与合同约定优先

    北京诺士诚国际工程项目管理有限公司在分析工期延误费用索赔时,主张先绘制时间轴标注各延误事件的起止时间、影响范围与责任方,再逐项计算费用。其分析框架包括确定延误事实与关键线路影响、划分业主/施工方/不可抗力责任、核定现场管理费与机械闲置费等可索赔构成、核减不合理部分,并以合同约定优先。该文同时强调工期签证、会议纪要、监理日志等过程证据是索赔成立的基础,属咨询机构专业意见而非裁判认定。

11月9日周一
  1. ones.cn27

    关键路径延误怎么排查:从定位、原因验证到分级处置与恢复验证

    一篇面向进度控制场景的操作说明提出,关键路径延误排查应先确认延误任务是否位于决定总工期的链上,再按“定位延误—验证原因—分级处置—恢复验证”四步处理。文中给出的判断依据包括延误任务计划完成时间与实际完成时间(或按当前进展推算的完成时间)的差值、后续任务是否被顺延、完工日期是否后移,并需排除数据未及时录入造成的假性落后。

  2. ones.com.cn22

    关键路径延误的排查与处置:原因诊断、分流动作与恢复验证

    本文按诊断与处置顺序梳理关键路径延误的排查方法:先判断延误是否发生在最长路径上并已耗尽总时差,再按“关键路径识别、实际进度、依赖资源变更与等待”的顺序逐项取证,最后按情形选择压缩、调整逻辑、缩小范围或接受延期并重设基线。

11月4日周三
10月30日周五
  1. hzlegal.ae38

    FIDIC仲裁中的并行延误、变更与法务进度分析:阿联酋视角下的工期索赔要点

    一篇面向阿联酋FIDIC仲裁的分析文章指出,仅凭项目延期完工不足以证明延期索赔,索赔方须将合同事件与关键线路延误关联,并满足通知与记录要求。文章梳理了2017版FIDIC红皮书第8.5款将并行性评估交由特别条款处理的起草安排,并提及2022年DIAC规则第25、28条及阿联酋联邦仲裁法第34至36条关于证据、专家指定与证人作证的规定。

10月27日周二
  1. hbshls.cn25

    武汉工期延误责任认定:律所解析开工竣工日期、顺延程序与违约金酌减规则

    山河东开律所发文解析武汉工期延误责任认定,主张应先核定开工日、竣工日与可顺延天数,再谈责任比例与违约金调整。文章援引建工解释一第8至11条说明日期认定与顺延成立规则,并引《民法典》第585条及法释〔2023〕13号第64、65条说明违约金酌减以实际损失为基础、超过损失30%一般可认定过分高于;所引湖北高院艺术馆装饰工程案将约定15%违约金调减至5%。

6月29日周一
  1. 最高人民法院:司法发布88

    最高法公布建设工程施工合同纠纷司法解释(二),2026年6月30日起施行

    最高人民法院公布《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(二)》(法释〔2026〕12号),该解释于2026年3月17日经审判委员会第1969次会议通过,自2026年6月30日起施行。

    推荐理由:最高法以司法解释统一建设工程施工合同无效、折价补偿、优先受偿权等裁判规则,并明确施行后新受理一审案件适用及新旧解释冲突处理。