英国法下相关事件与并发延误的工期顺延及费用后果分析
分析认为,在英国普通法原则和标准合同形式下,并发延误通常适用“给时间不给钱”原则:承包商可就雇主风险事件导致的延误获得工期顺延(EOT),雇主不能就该期间计取误期损害赔偿金(LADs),但承包商一般无权索赔该期间的延长费用。
分析认为,在英国普通法原则和标准合同形式下,并发延误通常适用“给时间不给钱”原则:承包商可就雇主风险事件导致的延误获得工期顺延(EOT),雇主不能就该期间计取误期损害赔偿金(LADs),但承包商一般无权索赔该期间的延长费用。
辽宁省阜新市中级人民法院在辽宁法院网刊发《建设工程施工合同工期延误责任认定》一文,提出规范协同、事实认定、因果厘定、过错归责四层认定路径。文章称法院借助关键线路分析和司法鉴定量化各因素影响天数,再按过错比例分摊损失,难以拆分时适用过错相抵。文中还援引《民法典》第八百零三条、第八百零四条及《建设工程质量管理条例》第十条,并强调过程性证据与顺延举证责任。
Fenwick Elliott在Insight第102期综述英国并发延误的最新判例与SCL Protocol(第二版)指引,并比较FIDIC、JCT、NEC标准合同及瑞士、阿联酋民法典的处理方式。
一篇面向阿联酋FIDIC仲裁的分析文章指出,仅凭项目延期完工不足以证明延期索赔,索赔方须将合同事件与关键线路延误关联,并满足通知与记录要求。文章梳理了2017版FIDIC红皮书第8.5款将并行性评估交由特别条款处理的起草安排,并提及2022年DIAC规则第25、28条及阿联酋联邦仲裁法第34至36条关于证据、专家指定与证人作证的规定。